授权委托书模版 篇1
阅读小贴士：篇1共计400个字，预计默读时长1分钟，朗读需要2分钟，中速朗读3分钟，在严肃场合朗读需要4分钟，本模板有180位用户喜欢。
授权委托书模版一
致：_________________公司
我单位现委托 (姓名)作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行_____________设计工作。该委托代理人的授权范围为：代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理______________活动有关的事务。在整个__________过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
代理人无权转换代理权。特此委托。
代理人姓名： 性别：
年龄： 职务：
身份证号码：
(代理人签字样本)
日期： 年 月 日
竞标申请人(盖章)：
法定代表人(签字)：
附：委托代理人身份证复印件
授权委托书模版二
委托人： 性别: 身份证号:
被委托人: 性别: 身份证编号:
本人工作繁忙,不能亲自办理___的相关手续,特委托____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项, 对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任.
委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.
委托人:
年 月 日
授权委托书模版 篇2
阅读小贴士：篇2共计151个字，预计默读时长1分钟，朗读需要1分钟，中速朗读2分钟，在严肃场合朗读需要2分钟，本模板有274位用户喜欢。
__________店：
兹有__________(单位、个人)委托贵公司将供货款付至以下账户：
户名：__________ 账号：__________ 开户行：__________ 联系电话：__________ 如按此账户进行付款后所引起的一切经济纠纷，均与__________店无任何关系。由此产生的一切法律责任，均由(本单位、本人)承担。如有更换账号，请提前与核算员联系。
特此!
委托人(签字盖章)：
_年_月_日
授权委托书模版 篇3
阅读小贴士：篇3共计607个字，预计默读时长2分钟，朗读需要4分钟，中速朗读5分钟，在严肃场合朗读需要6分钟，本模板有217位用户喜欢。
刑事代理授权委托书，是由刑事被害人或其法定代理人、近亲属及委托人，依法签署并赋予其委托参加刑事诉讼的律师等诉讼代理人一定诉讼权利的诉讼文书。
根据我国《律师办理刑事案件规范》第12条规定，律师代理刑事案件，应当在侦查、审查起诉、一审、二审、申诉各个诉讼阶段分别办理委托手续;也可以一次性签订委托协议，但应分阶段签署授权委托书。该规范第13条还规定，在律师受理刑事案件须办理的手续中，必须有委托人签署的授权委托书一式三份，一份呈交办案机关，一份由承办律师存档，一份交由委托人保存。
委托人签署《刑事代理授权委托书》， 并将该委托书交至人民检察院或人民法院，其作用在于：第一，证实律师等诉讼代理人参加刑事诉讼的有效身份;第二，明确律师等诉讼代理人在刑事诉讼活动中的代理权限。同时，该授权委托书也是律师及诉讼代理人进入具体的刑事诉讼活动的书面凭据，也是人民检察院和人民法院审查诉讼代理人资格和权限的书面根据。
刑事代理授权委托书亦属固定格式文书，但与刑事辩护授权委托书略有不同。其制作要点如下：
一、文书的制作要点：
1.委托人的姓名、被委托的律师等诉讼代理人的姓名。
2.委托律师等诉讼代理代的代理权限。
3.授权委托书生效的起止时间
4.最后，应由委托人亲自签名，并注明签署该授权委托书的具体时间。
二、格式：
刑事代理授权委托书
【 】第 号
委托人 根据法律的规定，特聘请 律师事务所律师
为委托人的诉讼代理人。
本委托书有效期自双方签订之日起至 止。
委托人：
年 月 日
授权委托书模版 篇4
阅读小贴士：篇4共计465个字，预计默读时长2分钟，朗读需要3分钟，中速朗读4分钟，在严肃场合朗读需要5分钟，本模板有164位用户喜欢。
辩护人授权委托书
委托人：
根据法律的规定，特聘请 律师事务所律师 为 案件 的辩护人。
本委托书有效期自即日起至 止。
委托人：
年 月 日
(注：本委托书一式三份，由委托人、律师事务所各持一份，交人民检察院或人员法院一份。)
刑事诉讼中，律师的辩护权来自于犯罪嫌疑人、被告人的委托或是法律援助机构的指派，实践中，大部分辩护案件来自犯罪嫌疑人、被告人的委托，而犯罪嫌疑人、被告人委托律师辩护时，要签署授权委托书，授权委托书是律师办理刑事案件的、参加刑事诉讼的基础，因此，刑事辩护委托书就是犯罪嫌疑人、被告人委托律师参加刑事诉讼签署的法律文书。
如果您遇到法律文书方面的问题，可以免费咨询我们的法律文书律师
法律依据
律师的我国《律师办理刑事案件规范》第12条又明确规定：律师受理刑事案件，应当在侦查、审查起诉、一审、二审各个阶段分别办理委托手续;也可以一次性签定委托协议，但应分阶段签署授权委托书。...
文书的制作要点：
1.委托人与受委托的律师及律师事务所的姓名与名称。
2.协议的具体内容。
3.最后，由委托人签字，受委托的律师事务所盖章，并注明具体的年、月、日。
授权委托书模版 篇5
阅读小贴士：篇5共计1210个字，预计默读时长4分钟，朗读需要7分钟，中速朗读9分钟，在严肃场合朗读需要11分钟，本模板有135位用户喜欢。
董事会给总经理授权委托书范本
单位名称：
所在地址：
法定代表人姓名： 职务：董事长
受委托人姓名： 性别：
身份证号码: 电话：
工作单位： 职务：总经理
住 址：
根据公司章程，经董事会研究决定，受托人在公司经营管理中的权限范围如下：
1、在公司章程规定的范围内主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议。
2、组织实施经公司股东会或董事会批准的年度经营计划和投资方案。制定公司的具体规章。
3、拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司基本管理制度，报董事会审议批准并执行。
4、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监。决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员。
5、根据公司相关规章制度，决定和签署合同金额总计在 万元以下(不含本数)的合同。但上述授权不包含任何形式、任何数额的对外投资(含股权投资)、担保、借款、贷款、房屋和/或土地租赁(含出租和承租)等合同的决定与签署。
上述授权外的合同决定与签署应报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批。
6、依据相关业务合同确定的对外付款金额在 万元以下(不含本数)的款项支付，由总经理和财务总监联签审批，其中，付款金额在 万元以下(不含本数)的款项支付总经理可授权分管副总经理、相应部门经理或副经理和财务总监联签审批。预算外的款项支付、费用开支必须报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批。
7、涉及受委托人的关联交易，受委托人无权决定，必须报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批。
8、与本授权委托书不冲突的公司章程以及规章制度规定的权限，但法律法规另有规定的除外。
9、受委托人应根据公司章程和本授权委托书规定，确定公司副总经理及以下人员的授权与权限，形成相应制度，确保公司的规范运营。
上述授权期限自有效期限20 年1月1日至20 年12月31日。
除本授权委托书另有规定的，未经董事会或董事长同意，受委托人不得再转授权。
委托单位：(公章) 受委托人(签字或盖章)：
董事长(签字或盖章)：
委托单位董事(签字或盖章)：
年 月 日
董事会授权委托书
__公司:
兹委托___同志(身份证号码:__________)负责我公司产品的销售和结算工作,请将我公司货款转入以下开户行帐号内,由此产生的一切经济责任和法律后果由我公司承担,与贵公司无关.
若有变动,我公司将以书面形式通知贵公司,如果我公司未及时通知贵公司,所造成的一切经济责任和法律后果由我公司承担!
特此申明!
授权有限期:200_年__月__日-200_年__月__日
户名:(电脑打印,不可手写)
帐号:(电脑打印,不可手写)
开户行: (电脑打印,不可手写)__银行__支行
公司名称:
法人代表签字:(亲笔签/私章)
20__年__月__日
授权委托书
本人(单位)姓名(名称)(___)，身份证(营业执照)号码:___________z。因本人(单位)有事务在身，特委托我朋友(单位)(姓名)___,身份证号码 ____________,前往贵处办理(具体事项，必须写明)手续。在办理手续时，受托人携带本人身份证件，和委托人的身份证复印件。该委托书有效期限为十日(必须明确时限)，自签署之日起。
委托人(单位)：签字 联系电话：________
受托人：签字 联系电话：________
签署日期：20__年_月_日
授权委托书模版 篇6
阅读小贴士：篇6共计298个字，预计默读时长1分钟，朗读需要2分钟，中速朗读2分钟，在严肃场合朗读需要3分钟，本模板有267位用户喜欢。
住所地：_______
法定代表人姓名：___
职务：______
受委托人姓名：___
工作单位：_________公司
联系电话：_____23456667
受委托人姓名：___
工作单位：________公司
联系电话：12345679411
现委托 在我单位(注：若为自然人，则改为我)与 纠纷一案中，作为我方的委托代理人。委托权限如下：(注：根据案件的类型和阶段选用)
1、代为参加(诉讼、仲裁、执行、复议、听证等)活动;
2、代为承认、变更或放弃(诉讼、仲裁、执行、复议、听政等)请求(该项权限用于代理一审原告、二审上诉人、再审申诉人、仲裁申请人、执行申请人、复议申请人、听政申请人等);
3、代为签收有关法律文书，进行和解。
委托单位(注：若为自然人，则改为委托人)：
法定代表人：__
年 月 日
授权委托书模版 篇7
阅读小贴士：篇7共计847个字，预计默读时长3分钟，朗读需要5分钟，中速朗读6分钟，在严肃场合朗读需要8分钟，本模板有192位用户喜欢。
公司社保授权委托书
委托单位：
法定代表人（负责人）： 职务：
受委托人姓名： 工作单位：
职务： 联系电话：
住址：
姓名： 工作单位：
职务： 联系电话：
住址：
现委托上述受委托人代表我单位前往深圳市人力资源和社会保障局接受调查处理（包
括接受询问、提供相关材料、代表本单位进行陈述和申辩、签收相关法律文书等）。其所有
言行均代表本单位立场，特此授权。
本委托单位还特别声明
委托单位：（盖章）
年 月 日
注：1、授权委托书必须由委托单位盖章。
2、委托人或委托权限发生变更，必须书面告知执法机构。
3、受委托人需提供个人身份证件复印件，并持相应证件备查。
公司社保授权委托书
]本授权委托书声明：我 瞿学忠 系 江苏中土建筑总承包有限
公司 的法定代表人，现授权委托 江苏中土建筑总承包有限公司 的职工 曹枫岚 为我的`授权委托人，以本公司的名义来你社保处获取瞿学忠、刘峰、王新球的个人社保。
代理人无转委托。特此委托。
授权委托人： 曹枫岚 性别：女 身份证号码： 320522198610268028
委托单位（盖章） 江苏中土建筑总承包有限公司
法人代表（签字、盖章）
-11-28
公司社保授权委托书
]兹委托作为我的合法代理人，全权代表我办理本人社保关系转移事宜，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件资料，我均予以认可，一切后果和法律责任由本人承担，与贵局无关，请予以办理。
委托人： 身份证号码：
被委托人： 身份证号码：
委托期限：自签字之日起至上述事项办完为止。
委托人：
年 月 日
公司社保授权委托书
]尊敬的社保局：
公司现委托员工_____打印以下一名名员工的社会保险清单（年3月至 年3月 ），请贵局予以支持。
人员名单如下：
姓名：____
电脑号：2_____7
身份证号：422__________006
深圳市________________有限公司 二零一三年三月二十七日
公司社保授权委托书
]___社会保障局__分局：
本人 ，身份证号码： ，因事不能亲自至东莞市社会保障局 局办理 等事宜，今委托 （身份证号
码： ）为本人的代理人，代理本人办理相关事宜，望贵局给予办理。
委托期限：自委托书签署之日起至委托事项办妥之日止。
委托人：（签名，并盖指模）
受托人：（签名，并盖指模）
年 月 日
授权委托书模版 篇8
阅读小贴士：篇8共计88个字，预计默读时长1分钟，朗读需要1分钟，中速朗读1分钟，在严肃场合朗读需要1分钟，本模板有180位用户喜欢。
委托单位名称：
所在地址
法定代表人或代表人姓名： 职务：
受委托人姓名： 性别：
工作单位：
住址：
现委托 在我单位与 一案中，作为我方参加诉讼的委托代理人。委托权限如下：
委托单位：
年 月 日
授权委托书模版 篇9
阅读小贴士：篇9共计322个字，预计默读时长1分钟，朗读需要2分钟，中速朗读3分钟，在严肃场合朗读需要3分钟，本模板有241位用户喜欢。
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏__股份有限公司20__年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：1、对列入股东大会议程的第( )项审议事项投同意票;
2、对列入股东大会议程的第( )项审议事项投反对票;
3、对列入股东大会议程的第( )项审议事项投弃权票;
4、对可能纳入股东大会议程的临时提案有/无表决权，如果有表决权，对关于( )的提案投同意票;对关于( )的提案投反对票;对关于( )的提案投弃权票。
5、对以上事项未作具体指示的，股东代理人可/不可按自己的意思表决。
委托人签名(法定代表人签字并盖公章)：
委托人身份证或营业执照号：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期：
本授权委托书的有效期限为 年 月 日至 年 月 日
注：此委托书剪贴或复印均有效
授权委托书
授权委托书模版 篇10
阅读小贴士：篇10共计435个字，预计默读时长2分钟，朗读需要3分钟，中速朗读3分钟，在严肃场合朗读需要4分钟，本模板有130位用户喜欢。
法定代表人授权委托书的概念：
法定代表人授权委托书是企业法人委托他人代为某种法律行为的法律文书。法定代表人因事不能亲自为某种行为时，可以通过授权委托方式，指派他人去办理。这时，就需要制作法定代表人授权委托书，被委托人在授权的范围进行活动，对委托人直接产生法律效力。
法定代表人授权委托书格式：
兹委托×××(姓名、性别、年龄、职务)代表本企业为×××(项目名称)的代理人，其权限如下：
×××(具体说明代理的事项和内容，包括谈判权、签订合同权、代为承认或者放弃一定权利权等)
×年×月×日
填写法定代表人授权委托的注意的事项：
必须写明被委托人的姓名、性别、年龄、职务等基本情况。写明授权的范围，不能简单写“全权委托”，而应当逐项写明授权的内容。如委托代理诉讼，就应写明在诉讼过程中委托代理人的权限，有无放弃、承认诉讼请求的权利，有无反诉权，有无和解权等。如果未写明，则认为不具备这些具体权利，只有诉讼代理权。如果是签订合同，则应当明确在什么条件下、什么范围内签订的合同是有效的，超过这个范围就是无效的。
授权委托书模版 篇11
阅读小贴士：篇11共计1142个字，预计默读时长3分钟，朗读需要6分钟，中速朗读8分钟，在严肃场合朗读需要11分钟，本模板有124位用户喜欢。
签订授权委托书时应当注意以下事项：
1.委托的期限一定要写明起与止的时间，不写起止的时间，就容易引起争议。
2、特别授权委托书如果是公民之间的，应当办理公证，以确保委托行为的真实性、合法性。
授权委托书是指当事人为把代理权授予委托代理入而制作的一种法律文书。它是委托人实施授权行为的标志，是产生代理权的直接根据。授权委托书分为两种：一种是民事代理授权委托书;另一种是诉讼代理授权委托书。
_____公司合同授权委托管理办法
年 月 日发布( )法合委字第 号
1.对外签订合同，需要办理授权委托手续的，适用本办法。
2.授权委托由法律顾问室归口管理。凡是程序性的授权，由法律顾问室决定;属于签订合同等实体性授权，由法律顾问室报经总经理批准后办理。(此条可以细化到具体事务)
3.授权委托办理程序：
3.1经办人向法律顾问室提出申请，申请内容包括申请人姓名、授权内容、授权期限、用途等(附件一)。
3.2法律顾问室根据经办人的申请，经审查符合条件的，办理授权手续;不符合条件的，应说明情况并要求经办人补充。
(可以增加对被委托人的资格审查的内容)
4.授权委托书应当编号登记，委托书由存根、正本两部分组成。存根留法律顾问室备查，正本交被委托人作为代理人的法律依据(附件二)。
5.被委托人在办理完委托事项后，应向法律顾问室提出工作报告。该工作报告的内容包括授权事项、办理情况、委托书是否收回或者交给对方等。该工作报告应附在授权委托书的存根上备查。
6.被委托人在办理具体委托事务时，如果确有必要为授权以外的行为时，应当事先请示总经理，经总经理同意后方可进行;其委托手续可以后补。
7.如果被委托人未完成委托事项，或者超越委托权限签订了合同或者其他法律事务，应当及时向法律顾问室报告;法律顾问室要将情况写成请示，报总经理。
8.因被委托人的越权行为导致公司经济损失的，应当承担相应的法律责任。
9.法律顾问室应定期检查被委托人办理事务的情况，发现问题，要及时纠正，防止造成经济损失。
10.本办法经董事会讨论通过，由总经理发布施行。
11.本办法自 年 月 日施行。
附件一
授权委托申请书
法律顾问室：
兹有我部门_____同志，因与_____公司洽谈_____项目(写明要做的事项)，需要办理授权委托书，期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。权限为谈判并签订合同。
特此申请，请予办理。
_____公司_____部(负责人签字)
年 月 日
附件二
授权委托书
( )授字第号(存根)
兹授权_____(经办人)代表本公司就_______________(具体事项)进行谈判，签订合同。
有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
被委托人：(签字)
办理人：(签字)
年 月 日
授权委托书(交被委托人)
兹授权_____(经办人)代表本公司就______________________________(具体事项)进行谈判，签订合同。
此授权的有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。本公司对__________(经办人)的行为负责。
法定代表人：(印章)
_____有限责任公司(印章)
年 月 日
授权委托书模版 篇12
阅读小贴士：篇12共计231个字，预计默读时长1分钟，朗读需要2分钟，中速朗读2分钟，在严肃场合朗读需要3分钟，本模板有230位用户喜欢。
委托人(单位)： 法定代表人(负责人)： 职务： 住址： 电话： 受委托人姓名： 性别： 年龄： 住址： 电话：
身份证号码： 现委托 在我(单位) 一案中，作为我(单位)的特别授权委托代理人，委托权限如下：
1、代表委托人(单位)接受行政机关的调查询问;
2、代委托人(单位)进行陈述、申辩或代为承认相关事实;
3、代签收相关法律文件。
受托人在上述权限范围内所签署的所有法律文书，我(单位)均予以承认。
委托期限： 年 月 日至 年 月 日。
受委托人(签章)： 委托人(签章)：
年 月 日 年 月 日
注：若有涂改，须加盖委托人印章。
授权委托书模版 篇13
阅读小贴士：篇13共计220个字，预计默读时长1分钟，朗读需要2分钟，中速朗读2分钟，在严肃场合朗读需要2分钟，本模板有120位用户喜欢。
授权委托书
委托人(本案被告人)：____，男，____年_月__日生，家住__省__县___街___号。公民身份证号码：____________________。电话：___________ 。受委托人：___，男，____年__月__日生。工作单位：_____________，职务：___。住址：___省___市___路__号__大厦11楼。电话：13_________、
现委托受委托人在___与被告人___在______合同纠纷一案中，作为被告人的诉讼代理人。诉讼代理人__的代理权限为：全权代理(包括本案应诉、庭审、增加和放弃本案诉讼请求)委托人：(签名)
____年_ 月 _日
受委托人身份证复印件：
授权委托书
授权委托书模版 篇14
阅读小贴士：篇14共计106个字，预计默读时长1分钟，朗读需要1分钟，中速朗读1分钟，在严肃场合朗读需要1分钟，本模板有108位用户喜欢。
单位经办人授权委托书
我单位巨野__卫生材料有限公司授权（身份证号：32____________）为我单位巨野县工业园区项目部工人食堂办理餐饮服务许可证的相关事宜。特此证明！
单位盖章（公章）：
法定代表人签字（或盖章）：
经办人签字：
年月日
授权委托书模版 篇15
阅读小贴士：篇15共计339个字，预计默读时长1分钟，朗读需要2分钟，中速朗读3分钟，在严肃场合朗读需要4分钟，本模板有235位用户喜欢。
委托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。而委托人不得以任何理由反悔委托事项。下面就由小编给大家带来关于企业授权员工委托书范文，希望能够对大家有所帮助！
企业授权员工委托书
授权委托书
_______：
我________(姓名)系 _________________________(公司名称)的法定代表人，现授权委托我公司的________(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义与贵单位________(办理事件)。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人基本信息：
姓名：____________ 性别：________ 年龄：____
单位：____________________________ 职务：_____________ 身份证号码：______________________________ (后附身份证复印件)
单位名称(盖章)：
法定代表人(签字)： 代理人(签字)：
_年_月_日
企业授权员工委托书
授权委托书模版 篇16
阅读小贴士：篇16共计289个字，预计默读时长1分钟，朗读需要2分钟，中速朗读2分钟，在严肃场合朗读需要3分钟，本模板有283位用户喜欢。
公司授权委托书范本委托单位：__________
法定代表人：________ 职务：__________
受委托人：__________ 姓名：__________，工作单位：__________ 职务：__________，联系电话：__________
现委托上列受委托人在我单位与__________ 的 ________纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。
代理人__________的代理权限为：__________
代理人__________的代理权限为：__________
委托单位：(公章)______
法定代表人：______
年 月 日
附：
代理人：____ 住址：____ 电话：____
代理人：____ 住址：____ 电话：____
1、诉讼代理人代为承认、放弃或者变更诉讼请求、进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。
2、诉讼代理权限发生变更或者解除，委托人应当书面告知人民法院，并由人民法院通知对方当事人。
授权委托书模版 篇17
阅读小贴士：篇17共计238个字，预计默读时长1分钟，朗读需要2分钟，中速朗读2分钟，在严肃场合朗读需要3分钟，本模板有261位用户喜欢。
公司授权员工有哪些授权委托书呢?下面是小编为您收集的资料，希望大家能够喜欢，谢谢。
【企业法人授权委托书】
本授权委托书申明：我
_____（姓名）系_____（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名义参加东南大学_____（项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。
特此委托。
法定代表人（签字或盖章）：
投标代理人（签字）：
联系电话：
投标单位盖章
____年__月__日
授权委托书模版 篇18
阅读小贴士：篇18共计264个字，预计默读时长1分钟，朗读需要2分钟，中速朗读2分钟，在严肃场合朗读需要3分钟，本模板有250位用户喜欢。
单位法人授权委托书模板
_____有限责任公司：
兹有我单位法定代表人_____同志，身份证号__________，现委托我单位_____同志，身份证号__________，为我单位到贵单位办理投标、贷款结算、领取银行承兑汇票、办理转款、抵款等一切手续的全权代理人，该代理人在法定代表授权范围内办理的一切事务，我单位予以承认，均由我公司负责履行。
代理人无转委托权。
授权书期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
本授权书在委托期限内一直有效。如需要换委托人，需先行撤销原委托人的授权委托，再重新出具新的授权委托书。
单位名称：
法定代表人：___
_____年_____月_____日
单位法人授权委托书模板
授权委托书模版 篇19
阅读小贴士：篇19共计1066个字，预计默读时长3分钟，朗读需要6分钟，中速朗读8分钟，在严肃场合朗读需要10分钟，本模板有147位用户喜欢。
___公司：
根据国家建设部及省、市关于工程建设监理实施规定的精神，为提高工程建设的综合经济效益，我单位已将贵公司承包的___________工程，委托_________公司进行施工阶段及保修阶段全过程实施监理，望贵公司遵照建设主管部门关于建设监理的规定服从监理公司的监督与管理。现将授予监理的权限通知如下：
1、 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时，监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。
2、对工程施工组织设计、技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，监理单位可向承建单位提出要求，如果提出的要求造成提高工程造价、延长工期，应当事先取得我单位的同意。
3、具有对有关的工程建设协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向我单位报告。
4、开停工报告报经我单位同意后，监理方可发布开工令、停工令、复工令。
5、工程上使用的材料和施工质量的检验权。审查承建单位材料、构件和设备清单及规格、数量，对于不符合设计要求及国家标准的材料、构件和设备，有权通知承建单位停止使用；施工全过程中，督促、检查承建单位严格履行合同；执行国家技术规范、标准、上级主管部门文件；严格按照设计施工图纸进行施工，对不符合设计图纸、施工规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建单位停工整修、返工。承建单位取得监理公司复工令方可复工。发布停、复工令应当事先报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向我单位作出书面报告。
6、对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权。
7、在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核以及结算工程款的复核权。工程进行期间，进行施工现场经济签证，现场发生经济签证时必须与我方及时沟通。
8、分析发包人与承包人所签署的合同存在的潜在因素，为发包人的风险分析和风险管理提供依据。
9、在工程施工过程中，保证信息传递渠道畅通，为预测工程建设的未来发展状况提供全面、及时和可靠的信息。
10、检查、督促承建单位按有关规定搞好现场文明、安全施工。
11、在委托的工程范围内，监理单位协助我单位进行索赔或反索赔工作。
12、对工程施工期间的工程技术资料的审查、确认权。
13、保修期内，负责检查工程状况；鉴定质量问题责任，督促承建单位按合同要求履行保修义务。
14、监理单位或监理人有对施工单位违反工程管理相关规定的行为提出处罚建议的权利。
未尽事宜另行补充。
20__年__月__日
授权委托书模版 篇20
阅读小贴士：篇20共计440个字，预计默读时长2分钟，朗读需要3分钟，中速朗读3分钟，在严肃场合朗读需要4分钟，本模板有258位用户喜欢。
关于撤销授权的委托书
_________人民法院：
在本人与________________纠纷一案中。自即日起，解除本人与__________律师之间的委托代理关系，终止对___________律师的授权。
委托人：____________
时间：_________年____月____日
撤销授权委托书范文
自即日起，解除本人与______________之间的委托代理关系，撤销对______________的授权。
此致
_____________人民法院!
签名：____________
_________年____月____日
撤销授权的委托书
自即日起，解除在贵院受理的____________一案中，本公司与____________之间的委托代理关系。
此致
人民法院
公司
_________年____月____日
撤销授权委托书
委托人：____________公司
受托人：____________(身份证号：____________)
____________(身份证号：____________)
……
兹委托上述受托人，代表受托人：
1、 通知本公司职工____________((身份证号：____________))：委托人与该职工的劳动合同关系于_________年____月____日解除;
2、 向该职工出示《解除劳动合同通知书》(附后);
3、 就职工关于解除劳动合同的相关疑问，进行解答。
授权期限：
自本委托书签发之日起，至上述事项办理完毕止。
委托人：_________公司(盖章)
_________年____月____日
